家庭装饰装修施工合同
在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的 家庭装饰装修施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
家庭装饰装修施工合同1甲方（业主）：_________
乙方（承包方）：_________
依据《中华人民共和国合同法》条《中华人民共和国建筑法》条《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定，遵循公平条诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
第一条工程概况
装饰工程施工地点：_________
施工内容：_________
承包方式：_________
合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款（金额大写）：_________
其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表一）
第二条双方工作
1、甲方工作
1、1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞 ……此处隐藏13497个字……次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元
5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不预延误。
6、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元
第十条合同争议的解决办法
双方发生争议商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向____________________仲裁委员会申请仲裁。
2、向____________________人民法院起诉。
第十一条几项具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)：________元(此费用不在工程款内，以实际发生金额而定)。
2、施工期间，甲方将外屋门钥匙____把，交于乙方施工负责人___________负责保管，工程竣工验收后。
3、施工期间乙方每天的工作时间为：
上午：________点________分
下午：至________点________分
第十二条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
2、甲、乙双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;
3、合同履行完后自动终止。
第十三条其它约定条款
甲方(签字)：_______________________乙方(签字)：__________________________
________年______月______日________年______月_____日
