关于施工合同三篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的施工合同3篇，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1发包方：****建材集团
承包方：****建筑安装工程有限责任公司
根据相关法律法规，经双方友好协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。
第一条 工程名称：****粉磨机基础工程。
第二条 工程地点：****厂区内。
第三条 工程内容：以发包方提供的施工图纸及现场确认单为准。
第四条 工程造价：按实际工程计算。
第五条 承包方式：包工包料。
第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。
第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，按月进度支付工程款。
第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。
第十条 承包方权利：
1、按发包方提供的图纸及具体要求组织施工；
2、确保工程质量和工期，不偷工减料；
3、施工中注意安全，如因自身原因引发安全事故造成损失的，均自行承担。
……此处隐藏2462个字……设计费 10 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5、由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。
6、乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
九、争议的解决办法
1、在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。
2、如协商不成，可选择下列第(2)种方式解决：
（1）提交 / （仲裁机构名称）申请仲裁，适用该仲裁机构的仲裁规则，仲裁地点在 / ；
（2）依法向 人民法院提起诉讼。
十、其它
1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。
2、本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，各份合同具有同等效力。
3、合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。
4、甲方下达的“燃气工程设计委托书”为本合同附件。
5、其它： / 。
（以下无正文）
甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)
法定代表人： 法定代表人：
授权代表：(签字) 授权代表：(签字)
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
住所地： 住所地：
联系电话/传真： 联系电话/传真：
邮政编码： 邮政编码：
开户行及帐号： 开户行：。
账号：
