【精】消防工程施工合同
随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的消防工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
消防工程施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建设工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容及承包范围：管理人员宿舍内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门、水箱间);职工食堂、陈香老醋酿造车间A、科研楼内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门);老醋库房内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统);营销中心内消防工程(应急照明系统);单身宿舍消防工程(应急照明系统、防火门);主粮仓库(1、2)，辅料仓库(1、2)内消防工程(消火栓系统、自动报警系统)。)
1.4备注：合同内不含项目：土建部分不在工程承包范围之内。
第二条工期：合同工期总日历天数：天。
第三条：工程质量等级：合格
第四条：合同价款
1、本合同包工包料，以实际工程量 ……此处隐藏38627个字……p>
1.工程竣工后，乙方保修一年，期间如属配件质量问题，乙方负责更换，如属不正当操作及其他人为原因造成的损坏，费用由甲方承担，保修期满后支付乙方。 2.保修期满后，有关保修条款终止。
十三、工程款付款方式及结算：
甲方按照下列方式支付工程价款给乙方：
1.合同签订材料进场后十日内预付合同总价的30%。
2.工程完工后十日内付合同总造价的30%。
3.工程全部(年前完工)安装完成三十日内付合同总造价的20%。
4.工程通过甲方和有关部门初检验收合格后，甲方在6个月内支付合同总价的15%。余款5%作为质保金，保修期满后30日内支付乙方。
5.工程通过甲方验收后满壹年，保修期满后合同终止。
6.工程进程中，按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目追加款，甲方应在下达书面通知的十个有效工作日内支付给乙方相应的工程款。
十四、争议解决
本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。
十五、其他
1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式二份，由甲乙双方各执一份，具有法律同等效力。
3.本合同未尽事宜之处，双方另行协商。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
