【精选】工程合同锦集8篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的工程合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
工程合同 篇1合同编号：
技术服务合同
项目名称：
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
签订时间：
签订地点：
有效期限：
技术服务合同
委托方（甲方）： 住 所 地： 法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电 话： 传 真： 电子信箱： 受托方（乙方）：住 所 地：法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电 话： 传 真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就 提供主体结构改造加固设计专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1．技术服务的目标：
2．技术服务的内容：由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担） 。
第二条 乙方按下列要求完成技术服务工作：
1． 技
2． 技术服务时间：
3． 技
第三条 为保证乙方有效进 ……此处隐藏17163个字……延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
1、提交________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十二条 几项具体规定
12.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________
签订地点：_________ _________年____月____日
签订地点：_________
_________年____月____日
